中国电建江西水电公司安源富民大厦建设项目消防工程公开询比采购公告

****大厦建设项目消防工程专业分包

询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J6-FP0019 ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有****大厦建设项目，项目业主为萍乡市安兴投资有限公司。****大厦建设项目包含的消防工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行消防工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中国电建集团江西省水电工程局有****大厦建设项目消防工程专业分包采购文件参与本项目消防工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:江西省萍乡市安源区安源镇，东起319国道、南至萍安大道。

2.2 工程概况及标段概况

本项目总占地面积 10616.86 平方米，总建筑面积 72882.23 平方米，其中计容建筑面积 52749.54 平方米，不计容建筑面积 20132.69 平方米。地上建筑 52749.54 平方米，均为办公。地下建筑 20132.69 平方米，功能为地下车库、人防及设备用房。地块人行主出入口位于东南角，次出入口位于东侧和西侧:机动车出入口在 319 国道与萍安大道上各设一个。场地内设有地上机动车停车位 54 个，地下机动车停车位 475 个，地上非机动车停车位127 个,地下非机动车停车位 365 个。本项目采用装配式建筑，装备率不低于 30%，绿色建筑一星标准设计、建设施工。

标段划分：1个标段

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026 年03月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并需在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。并配合荣获“江西省房屋市政工程”、“绿色施工和智慧工地示范项目”、“江西省优质建设工程奖（杜鹃花奖）”。

2.5 采购范围

****大楼及其地下室消防安装工程,包括但不限于施工图纸范围（设计院图纸、精装深化图纸）内的室内消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、防火门监视系统防火卷帘门、消防电源监控系统、挡烟垂壁、电气火灾监控系统、防排烟系统、气体灭火系统、集中式应急照明系统、室外消火栓系统等材料、设备供应及安装调试，消防系统相关的修补、开孔的封堵,负责项目全周期过程中消防相关手续办理，通过消防建筑审查、消防各项检测(含所有电气工程检测)和取得消防部门验收合格意见书等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有消防设施工程专业承包一级资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：/

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,****.cn）***平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(***网址：http://****.gov.cn)；

（5）未被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年1月23 日15时00分前（北京时间) 通过“ ***平台 ”（https://****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“***网”（https://****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）***网首页-****中心，可下载《***平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《***平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年1月26日14时00分，响应人应在截止时***平台递交电子响应文件。

投标工具下载：***网（https://****.cn）门户服务-****中心***平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年1月26日14时00分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号中国电建南昌总部经济产业园江西省水电工****楼会议室。

6.2本次采***平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响***平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应***平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的***平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将***平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7***平台***平台客服。咨询入口：网站首页-****中心“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

***网（https://****.cn）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地    址：****路****号中国电建南昌总部经济产业园江西省水电工程局

联 系 人：冯星宇

电    话：131-7783-8746

电子邮件：fe****@****.cn

10.监督机构

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司建筑工程公司党群工作部

监督电话：159-7063-5408

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司建筑工程公司

2026年1月20日