中国电建江西水电公司智都空港商业中心(一期)设计施工总承包项目消防工程采购项目公开询比采购公告

****中心项目消防工程

专业分包

询比文件

中电建江水（广东）建设有限公司

二0二六年二月

****中心项目消防工程专业分包询比采购公告

（采购编号：GCJ-GDGS-ZDKG-ZYFB-006）

1.采购条件

中电建江水（广东）建设有限公****中心（一期）项目设计施工总承包项目，项目业主为广州智都悦港商业投资有限公司，资金已落实。****中心（一期）项目设计施工总承包项目包含的消防工程已得到业主认可，具备采购条件，中电建江水（广东）建设有限公司作为采购人，现对该项目进行消防工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取消防工程专业分包采购文件参与本项目消防工程专业分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广东省广州市花都区。

2.2 工程概况及标段概况

本工程采用设计、采购、施工一体化模式(EPC),包括本工程设计、工程施工、设备购置并安装直至联合验收合格(竣备)、集中交付小业主、初步设计概算、施工图预算和结算及保修期内的保修、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作。

本项目施工图设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施规范要等范围内的消防水系统及消防报警工程，包括不限于消火栓系统、自动水灭火系统、防火卷帘门等工程施工。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年2月，具体开工以招标人（中电建江水（广东）建设有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

符合国家、地方现行工程质量验收标准及规范，质量等级为合格，并满足业主要求。

2.5 采购范围

本项目施工图设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施规范要等范围内的消防水系统及消防报警工程，包括不限于消火栓系统、自动水灭火系统、防火卷帘门等工程施工。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有消防设施工程专业承包二级资质及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：/

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,****.cn）***平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(***网址：http://****.gov.cn)；

（5）未被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年2月10日23时00分前（北京时间) 通过“ ***平台 ”（https://****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“***网”（https://****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）***网首页-****中心，可下载《***平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《***平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年2月27日16时00分，响应人应在截止时***平台递交电子响应文件。

投标工具下载：***网（https://****.cn）门户服务-****中心***平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年2月27日16时00分，地点为:***平台线上开标。

6.2本次采***平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响***平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应***平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的***平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将***平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7***平台***平台客服。咨询入口：网站首页-****中心“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

***网（https://****.cn）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中电建江水（广东）建设有限公司

地    址：****路****号2025PARK产业园A8栋801室

联 系 人：权永兴

电    话：199****1554

电子邮件：17****@****.com

10.监督机构

监督机构：中电建江水（广东）建设有限公司综合办公室

监督电话：188****1660

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中电建江水（广东）建设有限公司

2026年2月 6 日