中国电建江西水电公司宁夏中宁400MW/1600MWh储能升压站建筑安装工程项目中宁400MW1600MWh共享储能示范项目升压站结构劳务分包采购项目公开谈判采购公告

中宁400MW/1600MWh共享储能示范项目EPC总承包升压站建筑安装工程（升压站结构）劳务分包公开谈判采购公告

（采购编号：                                       ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交中宁400MW/1600MWh共享储能示范项目EPC总承包升压站建筑安装工程项目，资金已落实。其中（升压站结构）劳务分包工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取公开谈判采购文件参与本项目（升压站结构）劳务分包工程公开谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:中卫市中宁县恩和镇。

2.2 工程概况及标段概况

本升压站全部临建、建筑及安装工程、绿化、标识牌、厂区及厂区道路及周边绿化工程等，包括但不限于：升压站临建、临水临电、升压站站内设备基础、站内建、构筑物工程、室外工程（含大门、绿化、站区道路及硬化、给排水、消防、电缆沟等）；进站道路。升压站站内所有设备安装（配电装置系统、避雷系统、无功补偿系统、站用电系统、控制保护系统等）；其他设备安装（站内消防、水工设备及管路、给排水、采暖通风、照明等）：升压站、道路等安全、设备标识标牌的制作安装；站内光缆采购及安装（含电缆桥架、支架，防火封堵，防火涂料，电缆中间（终端）头采购、制作安装，光缆接续等）；站接地及第三方检测；负责站内各分系统调试及整套系统调试（含特殊试验和保护定值计算），配合其他单位的调试。

2.3 工期要求

计划开工日期：2026年9月20日，完工时间2026年11月20日，61日历天，工期必须满足业主和甲方控制进度计划要求。

2.4 质量要求

工程质量：符合国家、地方或行业相关规范和标准，及合同中约定的竣工验收要求和标准。

技术标准要求：各类设备及各项工程建设，须满足国家及项目所在地现行有效或已公告即将实施的相关标准与规范，同时满足发包人提出以及后续补充的技术标准和规范。

2.5 采购范围

包括站区****楼、附属用房、危废品库、雨淋阀室。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并应具有劳务资质或劳务备案。

3.1.2企业资产（财务要求）：无财务失信等状况。

3.1.3 企业主要人员要求：人员配置表及相关证件（现场施工人员必须人证合一）

3.1.4 企业工程业绩要求：类似业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）***平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(***网址：http://****.gov.cn)；

（5）未被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年 9 月 11 日 17时00分前（北京时间) 通过“ ***平台 ”（https://****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“***网”（https://****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）***网首页-****中心，可下载《***平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《***平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年 9 月 14 日 14 时 30分，响应人应在截止时***平台递交电子响应文件。

投标工具下载：***网（https://****.cn）门户服务-****中心***平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年 9 月 14 日 14 时30分，地点为:***平台。

6.2本次采***平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响***平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应***平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的***平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将***平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7***平台***平台客服。咨询入口：网站首页-****中心“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

***网（https://****.cn）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地    址：****路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司

联 系 人：覃航

电    话：185****1427

电子邮件：gc****@****.com

10.监督机构

监督机构：/

监督电话：/

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2026年 9 月 8 日